Juridisch
Versie 1.0 — april 2026 | Slim Badkamer / De Huyzen® Group
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Slim Badkamer.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.1 Alle offertes van Slim Badkamer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan Slim Badkamer de prijs herzien op basis van actuele materiaal- en arbeidskosten.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever of door ondertekening van de offerte door beide partijen.
3.4 Mondelinge afspraken zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Slim Badkamer.
3.5 Wijzigingen in de opdracht na bevestiging (meerwerk) worden schriftelijk vastgelegd en gefactureerd tegen de overeengekomen tarieven of, bij ontbreken daarvan, de op dat moment geldende tarieven van Slim Badkamer.
4.1 Slim Badkamer voert de werkzaamheden uit met eigen, vakbekwame monteurs of gecontroleerde onderaannemers.
4.2 De planning en uitvoerdatum worden in overleg met de opdrachtgever afgesproken. Slim Badkamer stelt één aanspreekpunt aan voor de duur van het project.
4.3 De opdrachtgever zorgt voor vrije toegang tot de werkplek op de overeengekomen tijdstippen en stelt water en elektra beschikbaar.
4.4 Eventuele vertraging als gevolg van omstandigheden buiten de invloedsfeer van Slim Badkamer (zoals leveringsproblemen van fabrikanten of onvoorziene bouwkundige bevindingen) wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Slim Badkamer is in dat geval niet aansprakelijk voor vertragingsschade.
4.5 Na afronding vindt een gezamenlijke oplevering plaats. De opdrachtgever ondertekent het opleveringsprotocol. Geconstateerde gebreken worden vastgelegd en door Slim Badkamer verholpen binnen een redelijke termijn.
5.1 Bij opdrachtverstrekking is een aanbetaling verschuldigd van 50% van het totale factuurbedrag. De resterende 50% wordt gefactureerd na oplevering.
5.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.3 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Slim Badkamer behoudt zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente (art. 6:119a BW) en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5.4 Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze termijn wordt de factuur geacht te zijn geaccepteerd.
5.5 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw (21%), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.1 Slim Badkamer geeft 10 jaar garantie op de door haar uitgevoerde installatie- en renovatiewerkzaamheden, voor zover het om constructieve en installatietechnische onderdelen gaat.
6.2 Op materialen en sanitaire producten geldt de fabrieksgarantie van de betreffende leverancier of fabrikant.
6.3 De garantie is niet van toepassing bij:
6.4 Garantieclaims dienen schriftelijk te worden ingediend bij info@slimbadkamer.nl, voorzien van een omschrijving en, indien mogelijk, fotomateriaal.
7.1 De aansprakelijkheid van Slim Badkamer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, doch maximaal het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
7.2 Slim Badkamer is niet aansprakelijk voor:
7.3 De opdrachtgever vrijwaart Slim Badkamer voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de opdracht.
8.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen schriftelijk te worden ingediend bij Slim Badkamer via info@slimbadkamer.nl, binnen 8 weken na ontdekking van het gebrek.
8.2 Slim Badkamer beantwoordt klachten binnen 14 werkdagen met een voorstel tot oplossing.
8.3 Op alle overeenkomsten met Slim Badkamer is Nederlands recht van toepassing.
8.4 Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Slim Badkamer / De Huyzen® Group
Bergweg 165A, 3707 AC Zeist | info@slimbadkamer.nl | 085 019 74 93
